Договор подряда с поставкой материалов

Договор подряда с поставкой материалов Подрядчиком

Договор подряда с поставкой материалов

с поставкой материалов Подрядчиком

г. Шатура «__» _______ 2011 года

Открытое акционерное общество «Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (-4»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», «ОГК-4» , действующего на основании доверенности № 000 от 01.11.

10 года с одной стороны, и __________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________, действующего на основании _______________ с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика полный комплекс работ, включаяпроектные работы, монтажные работы по реконструкции карусельного станка с поставкой оборудования и материалов на объект Шатурская ГРЭС (далее – Объект) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить выполненные работы в порядке раздела 5 настоящего Договора.

1.2.Подрядчик обязуется выполнить работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, Российская Федерация, Московская область, г. Шатура, Черноозерский проезд, д. 5.

1.3.

Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются в полном соответствии с нормативными требованиями, установленными действующим законодательством РФ, Техническим заданием Заказчика (Приложение к настоящему Договору), Сметной документацией (Приложение к настоящему Договору), Графиком производства работ (Приложение к настоящему Договору), проектной документацией, утвержденной Заказчиком и ежемесячными Заказами Заказчика.

1.4.  Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1 настоящего Договора, собственными силами и средствами, с использованием оборудования и материалов (Приложение к настоящему Договору), поставка которых осуществляется Подрядчиком.

1.5.  Подрядчик в праве с письменного согласия Заказчика привлекать для исполнения своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (Субподрядчиков), оставаясь ответственным перед Заказчиком за выполнение обязательств по Договору.

1.6.  Срок выполнения работ: начало работ – август 2011 года, окончание работ – ноябрь 2011 года. Настоящий договор действует до полного исполнения Сторонами обязательств по нему. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно только с письменного согласия Заказчика.

1.7.  Работа считается выполненной в полном объёме после подписания Акта приемки результата работ (Объекта) в промышленную эксплуатацию Заказчиком или его уполномоченным представителем.

1.8.  Сроки выполнения этапов работ определяются в соответствии с Графиком производства работ (Приложение к настоящему Договору).

1.9.  Исполнение настоящего Договора осуществляет Заказчик «Шатурская ГРЭС» ОАО «ОГК-4».

1.10. Промежуточные объёмы работ, входящие в предмет настоящего Договора, и сроки их выполнения определяются ежемесячными Заказами Заказчика. Заказы согласовываются с Подрядчиком и выдаются доверенному лицу Подрядчика под роспись за 10 дней до начала месяца выполнения работ.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик имеет право:

2.1.1. В любое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Заказчик вправе вмешиваться в деятельность Подрядчика в следующих случаях:

– нарушения технологии выполнении работ по настоящему Договору, оговоренных соответствующей нормативно-технической документацией (далее – НТД);

– если Подрядчик своими действиями вызвал угрозу нарушения нормальной эксплуатации действующего оборудования или нарушает ПТЭ, ПТБ, правила Ростехнадзора РФ, правила пожарной безопасности;

– если Подрядчик выполняет работы с нарушением сроков согласованного Графика производства работ (Приложение к настоящему Договору), а также, если окончание выполнения работ в срок оказывается под угрозой;

– если Подрядчик допустил дефекты, которые могут быть скрыты последующими работами.

В указанных случаях Заказчик вправе запретить дальнейшее проведение работ до устранения нарушений, направив Подрядчику письменное уведомление о запрете проведения работ.

В случае получения от Заказчика письменного запрета на дальнейшее проведение работ Подрядчик обязан немедленно приостановить работы и возобновить их только после устранения недостатков и получения письменного разрешения на их возобновление от Заказчика;

2.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи Подрядчиком результата работы, уплатив ему часть установленной п. 5.1 настоящего Договора цены, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора;

2.1.3. В случае выполнения Подрядчиком работ с отступлением от условий настоящего Договора, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

–  безвозмездного устранения недостатков;

–  соразмерного уменьшения установленной п. 5.1 настоящего Договора цены за работу.

В случае выполнения Подрядчиком  работ с отступлением от условий настоящего Договора, или с иными недостатками, Заказчик  также вправе самостоятельно устранить недостатки своими силами (или силами третьих лиц) и потребовать от Подрядчика возмещением своих расходов на устранение недостатков.

2.2. Подрядчик обязан:

2.2.1. Выполнить работу с надлежащим качеством и передать результат работы Заказчику в состоянии, соответствующем Техническому заданию Заказчика (Приложение к настоящему Договору);

Перед началом выполнения строительно-монтажных работ совместно с Заказчиком оформить акт-допуск для производства работ на территории Заказчика, в том числе на оборудовании, в зданиях, сооружениях;

2.2.2. Произвести до начала Работ все предусмотренные СНиП подготовительные работы, в т. ч.:

•  изучить Техническую документацию;

•  ознакомиться с условиями производства работ;

•  до начала производства строительно-монтажных работ разработать и согласовать с Заказчиком Проект производства работ. Для целей исполнения настоящего Договора под Проектом производства работ понимается документация, в которой детально прорабатываются вопросы рациональной технологии и организации производства работ по Объекту.

•  обеспечить установку освещения, необходимых обозначений, ограждений на месте производства работ.

2.2.3.

Выполнить работу в объёме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, согласно утверждённой Заказчиком проектной документации и действующим СНиП, и сдать объект (результат полностью выполненных работ) приёмочной комиссии и совместно с Заказчиком ввести его в эксплуатацию в целом, согласно действующим на момент сдачи работ нормативных документов Российской Федерации;

2.2.4.

Поставить на объект, к месту проведения работ, необходимые материалы и комплектующие изделия, в объёме согласно сметной, проектной документации и Приложением №4 к настоящему Договору и в сроки, обеспечивающие выполнение работ в соответствии с Графиком производства работ; осуществить их приемку, разгрузку, складирование, охрану в период проведения работ. Возвести собственными силами и средствами на территории объекта производства работ все временные здания и сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения работ по Договору;

2.2.5. В течение 10-ти (календарных) дней после подписания акта сдачи-приемки выполненных работ по Договору вывезти за пределы объекта производства работ принадлежащие ему материалы, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия и конструкции;

2.2.6. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество работы, в течение 3 (трёх) рабочих дней, если Заказчиком не установлен с учётом характера необходимых доработок более длительный срок;

2.2.7. Выполнить работу собственными силами (или с привлечением третьих лиц, с письменного согласия Заказчика) с использованием оборудования и материалов (Приложение к настоящему Договору), поставка которых осуществляется Подрядчиком в установленный п.3.2. настоящего Договора срок;

2.2.8. Своевременно устранить за свой счёт недостатки и дефекты, выявленные при приёмке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта;

2.2.9.

В ходе выполнения работ на Объекте проводить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по охране труда, охране окружающей среды и рациональному использованию территории, нести ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности при выполнении работ круглосуточно, как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, подъёмных кранов, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т. п.), используемых при выполнении работ, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований соответствующих правил по охране труда, СНиП, ГОСТ и ТУ, действующих на территории РФ;

2.2.10. Обеспечить организацию производства работ в соответствии с требованиями по охране труда. Нести ответственность за соблюдение требований охраны труда на территории Заказчика, в том числе оборудовании, в зданиях, сооружениях Заказчика. Обеспечить содержание и уборку объекта (территории, зоны работ).

Приёмка Заказчиком выполненных работ осуществляется только после надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по содержанию и уборке площадки производства работ, с предоставлением ему Заказчиком в установленном порядке места, отведённого для складирования отходов, в т. ч.

строительного мусора на территории ремонтной зоны;

2.2.11. Соблюдать требования «Регламента Организации. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Правила техники безопасности для подрядных организаций. РО-БРиИ-01» (Приложение к настоящему Договору), а также включить аналогичное условие во все договоры субподряда.

Источник: https://pandia.ru/text/77/503/36353.php

Типовой договор поставки товара

Договор подряда с поставкой материалов

скачать Договор на поставку строительных материалов59 КБ
г. Москва“___” __________ 20___ г.

     Общество с ограниченной ответственностью «Спецстройснаб», именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице Генерального директора ______________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________,в лице ______________________, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем “Покупатель”, с другой стороны, совместно именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с настоящим договором Поставщик обязуется поставить Покупателю __________________ (далее именуемый «Товар»), а Покупатель принять и оплатить товар.

2. Порядок расчётов

2.1. Порядок  расчетов сторон – безналичный. 2.2. Оплата Товара производится по 100% предоплате на основании выставленного от Поставщика счета. 2.4. В случае изменения цены на Товар, Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о новых ценах за 3 дня до изменения цены. 2.5.

Стоимость доставки продукции, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость Товара по настоящему Договору.

2.6.

Если у Поставщика останутся по каким-либо причинам неиспользованные денежные средства Покупателя, Поставщик гарантирует по указанию Покупателя вернуть денежные средства в течение 3 (трех) банковских дней Покупателю;

3. Условия и сроки поставки

3.1 Количество, цена и сроки поставки Товара определяется предварительной письменной или устной заявкой Покупателя. Заявка направляется Поставщику за 2 (два) дня до ее исполнения. 3.2.  Поставщик обязуется поставить Покупателю Товар по мере потребности Покупателя. 3.3.

Поставщик доставляет товар к месту, указанному Покупателем, а приемку товара осуществляет представитель Покупателя в месте, указанном Покупателем.

Доставка Товара Поставщиком осуществляется в согласованные сроки на место указанное Покупателем и оформляется товарно-транспортной накладной и счетом-фактурой с указанием суммы, НДС и реквизитов Покупателя и Поставщика, выписываемой в двух экземплярах. Датой поставки считается дата получения товара, указанной в накладной. 3.4.

Право собственности на Товар у Покупателя возникает с момента передачи Товара Покупателю. Передача Товара оформляется накладной ТОРГ-12, которая подписывается сторонами.

3.5.Качество товара должно соответствовать ГОСТ и ТУ, сертификатам соответствия, удостоверениям качества.

4. Порядок приёмки товара

4.1. Приёмка Товара осуществляется Покупателем в момент отгрузки Товара по первичной накладной, подписываемой обеими сторонами.

Объем отгружаемых сыпучих материалов, доставленных на объект, определяют обмером непосредственно в кузове автотранспортного средства, полученный объем умножают на коэффициент уплотнения при его транспортировки- 1,15. что соответствует ГОСТ РФ 9757-90 4.2.

Датой поставки Товара считается дата подписания Поставщиком и Покупателем первичной накладной.

4.3. В случае возникновения обоснованных претензий к качеству или количеству Товара, поставляемого в соответствии с настоящим договором, соответствующие претензии фиксируются в первичной накладной.

5.Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии  с действующим законодательством РФ.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры, связанные с исполнением данного договора, решаются Сторонами путем переговоров. В случае не достижения согласия споры по настоящему договору будут решаться в Арбитражном суде г. Москвы, согласно действующему законодательству РФ.

7. Срок действия, основания прекращения и изменение действия договора

7.1. Настоящий договор с момента его подписания действует по «__» декабря 20_ г. 7.2. Изменение условий договора осуществляется в письменной форме исключительно по обоюдному согласованию сторон. 7.3.

Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из сторон с обязательным уведомлением другой стороны за 20 (двадцать) календарных дней.

Настоящий договор считается расторгнутым с момента окончания расчетов между сторонами по поставленному товару и выполнения сторонами всех взятых на себя обязательств по настоящему договору. 7.4. После подписания договора вся предварительная переписка  и переговоры по нему теряют силу. 7.5.

Дополнительные соглашения, принятые сторонами в установленном порядке, являются неотъемлемой частью договора. 7.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и хранится по экземпляру у каждой стороны. 7.7.

Стороны обязаны в письменной форме уведомлять друг друга об изменении их банковских реквизитов в течение 3 (трех) банковских дней от даты изменения.

7.8. Договор считается пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год, если за один месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявила о его прекращении.

8. Особые условия

8.1 Стороны не несут ответственность, если невозможность выполнения ими  условий договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств.
8.2. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лица без письменного на то согласия другой стороны.

9. Местонахождение и банковские реквизиты сторон

ПОСТАВЩИК:ООО «Спецстройснаб» ИНН 7721712007КПП 772101001, 109202 г. Москва, ул.Басовская, д. 8, кор 4 кв 1, р/с 40702810938120006260 в ОАО «Сбербанк России» , БИК 044525225, к/с 30101810400000000225, ОКПО 69652590

ПОКУПАТЕЛЬ:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

10. Подписи и печатисторон

ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор                       ______________________        /________________/

                                                                                    М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
Генеральный директор                        ______________________       /________________/

                                                                                    М.П.

Приложение №1
к Договору №_____ от ____20__г.

Спецификация на поставку продукции

№ п/пНаименование товараЕдиница измеренияКоличествоЦена с НДС, руб.Общая стоимость с НДС, руб.
м³
м³
м³
м³

ПОСТАВЩИК:
Генеральный директор                       ______________________        /________________/

                                                                                    М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
Генеральный директор                        ______________________       /________________/

                                                                                    М.П.

Источник: https://shcheben-dostavka.ru/dogovor/dogovor.html

Образец договора подряда из материалов заказчика

Договор подряда с поставкой материалов

Договор подряда №___

г. Самара                                                                                                                         20 ноября 2011 года 

ООО “Иванов”, именуемое далее «Подрядчик» в лице директора Иванова И.И., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО “Петров”, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Петрова П.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по демонтажу и установке металлических конструкций, изготовлению и установке ворот согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему договору) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить на условиях Договора. 

1.2. Работы выполняются из материала и оборудования (далее именуемые – материал) Заказчика. 

1.3. Подрядчик обязуется проводить работы в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

2. Обязанности подрядчика

Подрядчик обязуется: 

2.1. Производить работы лично, собственными силами в полном соответствии с условиями Договора. 

2.2. Привлекать к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) только с согласия Заказчика. 

2.3. Материал Заказчика использовать экономно и расчетливо, после выполнения работ возвратить Заказчику остаток. 

2.4. Подчиняться пропускному и внутриобъектовому режиму, действующему на предприятии Заказчика и согласовывать с Заказчиком режим своей работы. 

2.5. Обеспечить выполнение при производстве работ требований правил, инструкций, положений промышленной безопасности и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, действующих на предприятии Заказчика. 

2.6. В недельный срок по окончании работ по Договору вывезти с рабочей площадки, принадлежащие ему машины и оборудование, инструменты, приборы, инвентарь, конструкции и другое имущество. 

3. Обязанности заказчика

Заказчик обязуется: 

3.1. Обеспечить Подрядчика материалом надлежащего качества. 

3.2. В 10-дневный срок рассматривать и давать ответы на все направленные Подрядчиком письма. 

3.3. Обеспечить объект условиями, необходимыми для производства работ по Договору. 

3.4. В течение трех рабочих дней с момента уведомления Подрядчика о готовности работ принять их по акту выполненных работ, либо направить мотивированный отказ. 

4. Сроки выполнения работ

4.1. Заказчик вправе во всякое время осуществлять контроль за выполнением Подрядчиком работ по Договору. 

4.2. При обнаружении Заказчиком некачественно выполненных работ, Подрядчик своими силами и за свой счет в согласованный срок устраняет замечания Заказчика. 

4.3. Работы по Договору Подрядчик должен выполнить в следующие сроки: 

Начало – 1 декабря 2011г. ; 

Окончание – 31 декабря 2011г.; 

4.4. За нарушение срока выполнения работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1 % от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки. Взыскание указанных пени возможно путем уменьшения стоимости работ при расчете за фактически выполненные работы. 

В случае если пени не взысканы при расчете за фактически выполненные работы, то не взысканную сумму пени Подрядчик перечисляет на расчетный счет Заказчика в течение 3 (трех) дней с момента письменного обращения Заказчика. 

4.5. Подрядчик обязан выполнять все работы, оговоренные условиями договора, с соблюдением требований действующего на территории Российской Федерации природоохранного законодательства, норм и правил, других требований (правил, инструкций, стандартов). 

4.6. Подрядчик несет ответственность за сохранность собственного оборудования и материала. 

4.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность переданных ему в работу материала (оборудования) Заказчика и несет риск их случайной гибели или случайного повреждения. 

4.8.До сдачи работ Подрядчик несет ответственность за ущерб, нанесенный по его вине зданиям, сооружениям, оборудованию и другому имуществу Заказчика. 

5. Стоимость работ и порядок расчета

5.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется договорной ценой , которая на момент подписания Договора определена протоколом соглашения о договорной цене (Приложение N 2) и составляет 25 000 (двадцать пять тысяч ) руб. 

5.2. Заказчик оплачивает фактически выполненные работы в пределах объемов, предусмотренные п. 1.1. Договора на основании подписанных сторонами актов выполненных работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения оригинала счета-фактуры, в соответствии с п.5 и п.6 ст. 169 НК РФ, Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 г. № 914. 

5.3. Расчеты по Договору производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

6. Прочие условия 

6.1.Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора: 

а) задержки Подрядчиком начала работ по не зависящей от Заказчика причине; 

б) неоднократного не соблюдения Подрядчиком требований по качеству; 

в) утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ. 

6.2. Сторона, решившая отказаться от исполнения договора в соответствии с п. 6.1. Договора, должна письменно уведомить другую сторону не менее чем за 5 дней до предполагаемой даты отказа. Отказ от исполнения Договора не освобождает Стороны от оплаты фактически выполненных работ (услуг) за вычетом сумм неустойки. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних факторов, изменения законодательных и нормативных актов и прочих обстоятельств непреодолимой силы. 

6.4. Все возникающие разногласия при исполнении обязательств по настоящему Договору при невозможности урегулирования их сторонами в претензионном порядке, рассматриваются в постоянно действующем третейском суде при торгово-промышленной палате Самарской области. Срок рассмотрения претензии – не более 10 дней с момента ее получения. 

6.5.. В случае изменения наименования, местонахождения, банковских реквизитов, а так же реорганизации, ликвидации, возбуждения процедуры банкротства одной из сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой стороне о данных изменениях. 

6.6. Все изменения, дополнения, приложения и акты (выполненных работ, сверок расчетов, график выполнения работ и т.п.

) к Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны сторонами или их полномочными представителями и заверены печатями.

Договор и указанные документы к нему, переданные по факсу, имеют полную юридическую силу с обязательным представлением другой Стороне оригинала в течение 15 дней с момента отправки факсимильного сообщения. 

6.7. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ. 

7. Срок действия договора

7.1.Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2011 г. 

7.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7.3. Приложения к Договору: 

– Приложение № 1 (Техническое задание);

8. Адреса и реквизиты сторон

“,”author”:”Автор: pkpr”,”date_published”:”2012-01-08T00:00:00.000Z”,”lead_image_url”:null,”dek”:null,”next_page_url”:null,”url”:”http://obrazetsdogovora.blogspot.com/2012/10/blog-post_8.html”,”domain”:”obrazetsdogovora.blogspot.com”,”excerpt”:”образцы договоров, подряд, услуг, работ, суд, третейский, оказания, займ, лиц”,”word_count”:913,”direction”:”ltr”,”total_pages”:1,”rendered_pages”:1}

Источник: http://obrazetsdogovora.blogspot.com/2012/10/blog-post_8.html

Договор подряда (выполнение работ с использованием материала заказчика) – 2020 / Договор подряда / Договоры / Образцы, шаблоны и бланки документов

Договор подряда с поставкой материалов
выполнение работ с использованием материала заказчика в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика , сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Заказчик передает Подрядчику материал и оборудование с приложением инструкций и технических документаций по их использованию, необходимые для выполнения работы по договору подряда, указанные в Приложении №1 к настоящему договору.

1.3. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы предоставить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.

1.4. Подрядчик несет ответственность за не сохранность предоставленных Заказчиком материала и оборудования, оказавшихся в его владении в связи с исполнением настоящего договора.

1.5. Срок действия настоящего договора:

  • начальный срок «»2020 г.;
  • конечный срок «»2020 г.

Отдельные этапы работы и сроки их завершения определены в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы несет Подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим договором.

2. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

1.2. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по смете, представленной Подрядчиком (Приложение №2 к настоящему договору) и составляет рублей. Смета приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком.

2.2. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере рублей в течение дней после подписания настоящего Договора. Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим договором или досрочно с согласия Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1.Подрядчик:

  • несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования и другого имущества, переданных Заказчиком для исполнения настоящего договора;
  • несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

3.2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в п.3.1 настоящего договора несет сторона, допустившая просрочку.

3.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

3.4.

Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

  • непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования или технической документации;
  • иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п.3.

4 настоящего договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или не примет других мер для устранения обстоятельств, грозящих годности результату работы, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.

3.6. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика.

Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в п.1.

2 настоящего договора цены работы, обязан выполнить договор по цене, определенной в настоящем договоре подряда.

3.7.

Заказчик вправе:

  • во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность;
  • отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре становится явно невозможным;
  • назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

3.8. Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении этой обязанности, Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в п.1.2 договора цены работы.

3.9. Если исполнение работы по настоящему договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему в соответствии с договором цены с учетом выполненной части работы.

3.10.

Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

4. ПРИЕМКА РАБОТЫ

4.1 Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором подряда, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту сдачи-приемки (Приложение №3 к настоящему договору), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

4.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

4.4. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

4.5. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза.

Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, – обе Стороны поровну.

4.6.

При уклонении Заказчиком от принятия выполненной работы (результата работы) Подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно настоящему договору результат работы должен был быть передан Заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения Заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей 327 ГК РФ.

4.7. Если результат работы не был, достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала, оборудования или иного имущества, Подрядчик вправе требовать оплаты, выполненной им работы.

4.8.

При неисполнении Заказчиком уплатить установленную настоящим договором цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание результата работы (ст.

359, 360 ГК РФ), а также принадлежащих Заказчику оборудования, остатка неиспользованного материала и другого оказавшегося у него имущества Заказчика до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДЧИКА ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ КАЧЕСТВО РАБОТЫ

5.1.

В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

  • безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
  • соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

5.2. Подрядчик имеет право вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

5.3. Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

5.4. Освобождение Подрядчика по настоящему договору подряда от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если Заказчик докажет, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

6.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

6.4. Приложения:

  • Техническое задание (Приложение N ).
  • Смета (Приложение N ).
  • Акт приема-передачи выполненных работ (Приложение N ).

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПодрядчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:ЗаказчикЮр. адрес:Почтовый адрес:ИНН:КПП:Банк:Рас./счёт:Корр./счёт:БИК:

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Подрядчик _________________Заказчик _________________ 83 пользователя добавили
этот документ в избранное

Источник: https://amulex.ru/docs/contracts/agreement-contract/103.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.