Договор подряда на выполнение изыскательских работ образец

Содержание

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

Договор подряда на выполнение изыскательских работ образец

Одним из этапов капитального строительства является архитектурно-строительное проектирование. Эта деятельность включает в себя разработку проектно-сметной документации и подготовку изысканий (материалов).

По сути идет изучение природных условий района, участка, трассы, источников водоснабжения, экономическая целесообразность и т.д. Юридическим регулированием такой деятельности является договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.

Надо сказать, что обычно разработка технической документации поручается специальной проектной организации, т.к. это требует определенных знаний и навыков.

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ является двусторонним (взаимным), консенсуальным и возмездным.

 Это вид договора подряда, по которому одна сторона ( это может быть подрядчик, проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика (второй стороны) разработать техническую документацию и выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить результаты.

В качестве заказчика по договору подряда на выполнение работ могут выступать любые лица, нуждающиеся в результатах проектных и изыскательских работ.

Однако заказчиком может выступать и подрядчик по договору строительного подряда в тех случаях, когда обязанность по разработке соответствующей технической документации лежит на нем, а у него нет возможности выполнить такую работу самостоятельно.

Договор подряда проектных и изыскательских работ заключается в простой письменной форме. Договор может заключаться на выполнение как всего комплекса проектных и изыскательских работ, так и отдельных их этапов, частей, разделов (например, разработка сметы, изыскательские работы, оформление технической документации и т.д.).

Выполнение проектных и изыскательских работ требует определенных творческих усилий и умений. Предметом договора является:

  • выполнение проектных и изыскательских работ в результате которых заказчику представляется заключение об условиях будущего строительства;
  • проектная документация, устанавливающая объем и содержание работ, подлежащих выполнению в ходе строительства;
  • смета, представляющая собой денежное выражение указанных работ.

Техническая документация представляет собой комплекс документов (технико-экономическое обоснование, чертежи, схемы, пояснительные записки к ним, спецификации и т.п.), определяющих объем и содержание строительных работ, а также другие предъявляемые к ним требования.

В зависимости от сложности объекта проектирование может вестись в одну или две стадии. Если объект не представляет большой сложности либо строится по серийному проекту, готовится рабочий проект со сводным сметным расчетом.

При строительстве более сложных объектов вначале готовится технический проект со сводным расчетом стоимости строительства, а затем на его основе разрабатывается рабочий проект с конкретной сметой. ехническая документация передается в готовом виде, пригодном для ее дальнейшего использования.

Передача осуществляется по акту сдачи- приемки. Подрядчик обязуется не передавать копии технической документации третьим лицам без получения от заказчика соответствующего разрешения

Принимать на себя обязанности проектировщика могут лишь субъекты, имеющие специальную лицензию на выполнение таких работ. Как и при строительном подряде, широко практикуется система генерального подряда, при которой генеральный проектировщик привлекает к выполнению отдельных видов проектных и изыскательских работ специализированные проектные организации.

Цена – обязательное условие договора и определяется по результатам проведения конкурса либо соглашением сторон, которые также вправе включить в договор положения об условиях выплаты и размерах премий за досрочную выдачу документации, предусмотреть обстоятельства, при наличии которых контрактная цена может быть изменена (внесение заказчиком изменений в задание на проектирование и другие исходные данные, изменение законодательства, тарифов, инфляция и т.п.). Порядок расчетов за выполненные проектные и изыскательские работы также определяется условиями конкурса или соглашением сторон и устанавливается в договоре. Основанием для расчетов служит полученный заказчиком или генпроектировщиком по акту приемки комплект документации по объекту в целом или его этапу. Расчет также может производиться ежемесячно по справкам за фактически выполненный объем работ, если договором не предусмотрена предварительная оплата. Цена договора подряда на выполнение проектных и (или) изыскательских работ чаще имеет вид сметы, содержащей постатейный перечень затрат подрядчика на выполнение работ.

Существенным условием договора подряда на выполнение проектных и (или) изыскательских работ является условие о сроке начала и сроке окончания работ.

Срок в данном случае означает либо момент времени, либо период времени, с наступлением (для момента времени) или истечением (для периода времени) которого связано наступление правовых последствий.

Исчисление сроков осуществляется любым возможным способом: указанием календарной даты, события, действий людей, истечения определенного времени и т.д. Заказчик также обязан, если иное не предусмотрено договором подряда проектных и изыскательских работ:

  • использовать техническую документацию только на цели, предусмотренные договором подряда на выполнение работ, не передавать ее третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия подрядчика;
  • оказывать подрядчику содействие в выполнении проектных и изыскательских работ в объеме и на условиях, предусмотренных в договоре;
  • участвовать вместе с подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
  • возместить подрядчику дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения работ по договору подряда вследствие обстоятельств, не зависящих от подрядчика;
  • привлечь подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации или выполненных изыскательских работ.

Что касается обязанностей обеих сторон, то обязанностью подрядчика является выполнение проектных и изыскательских работ в точном соответствии с заданием, а заказчика обязан принять разработанную подрядчиком техническую документацию и оплатить ее.

Расторжение договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ возможно по инициативе любой из сторон в случае систематического нарушения контрагентом договорных обязательств с возмещением виновной стороной другой стороне убытков, возникших у нее в связи с расторжением договора. Основанием для расторжения данного договора является и признание заказчика в установленном порядке банкротом.

Программа для учета договоров на выполнение проектных и изыскательских работ

Источник: https://blanker.ru/doc/dogovor-podryada-na-proektnie-raboti

Договор на выполнение проектных работ

Договор подряда на выполнение изыскательских работ образец
на выполнение проектных работ

г.

«» 2020 г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Проектировщик», с одной стороны, и гр. , паспорт: серия , № , выданный , проживающий по адресу: , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает Проектировщику подготовить задание на выполнение проектных работ и техническую документацию, а Проектировщик обязуется подготовить задание на выполнение проектных работ и в соответствии с заданием разработать техническую документацию (проект) по дому индивидуальной застройки для строительства по адресу: .

1.2. Подготовленное Проектировщиком задание становится обязательным для сторон с момента его утверждения Заказчиком.

1.3. Проектировщик обязан соблюдать требования, содержащиеся в задании и других исходных данных для выполнения проектных и изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия заказчика.

1.4. Право Проектировщика осуществлять работы, предусмотренные настоящим Договором, подтверждается следующими документами:

  • Лицензией на № от «»2020 года, выданной .

1.5. Проектировщик обязуется подготовить следующие документы: .

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость проектных работ составляет рублей НДС рублей и определяется таблицей «Расчет объемов и стоимости работ» (Приложение №).

2.2. Стоимость проектных работ определяется в соответствии с объемами проектной документации. В случае существенного увеличения объемов работ стоимость может быть изменена по соглашению сторон.

2.3. В течение дней после заключения настоящего Договора Заказчик перечисляет сумму, указанную в п.2.1 на расчетный счет Проектировщика.

3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

3.1. Проектировщик обязуется выполнить проектные работы в полном объеме в течение с момента заключения настоящего договора.

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Проектировщик обязан:

  • Выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными данными на проектирование и договором;
  • Согласовывать готовую техническую (проектную) документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;
  • Передать Заказчику готовую техническую (проектную) документацию и результаты изыскательских работ.

4.2. Проектировщик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

4.3. Проектировщик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

4.4. Заказчик обязан:

  • Уплатить Проектировщику установленную настоящим Договором цену;
  • Использовать техническую (проектную) документацию, полученную от Проектировщика, только на цели, предусмотренные Договором, не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащиеся в ней данные без согласия Проектировщика;
  • Оказывать необходимое содействие Проектировщику в выполнении проектных работ;
  • Участвовать вместе с Проектировщиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления;
  • В случае существенного изменения исходных данных, а также вследствие иных обстоятельств, не зависящих от Проектировщика, повлекших за собой значительное удорожание проектных работ, возместить Проектировщику возникшие в связи с этим дополнительные расходы;
  • В случае возникновения судебного спора, связанного с предъявлением к Заказчику иска третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации привлечь Проектировщика к участию в деле.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Проектировщик несет ответственность за ненадлежащее составление технической (проектной) документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации.

5.2. При обнаружении недостатков в технической документации Проектировщик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию, а также возместить заказчику причиненные убытки.

5.3. В случае нарушения сроков выполнения проектных работ Проектировщик уплачивает Заказчику пеню в размере % за каждый день просрочки, но не более % от общей стоимости работ, если не докажет, что задержка произошла по вине Заказчика.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ. ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА

6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Договора.

6.2. При возникновении между Заказчиком и Проектировщиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза.

Расходы по экспертизе несет Проектировщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Проектировщиком условий настоящего Договора и технической документации.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

6.3.

В случае не достижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего Договора, подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции на территории Российской Федерации, на основании права Российской Федерации и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В соответствии со статьями 118 и 120 ГПК РСФСР иск предъявляется по месту постоянного жительства Заказчика.

6.4. Применимым правом стороны признают законодательство Российской Федерации.

6.5. По вопросам, неурегулированным Договором, подлежат применению законы и иные правовые акты Российской Федерации, в том числе – соответствующие правовые акты, принятые субъектами Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Договора положениям законов и иных правовых актов, подлежит применению закон или иной правовой акт.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Переписка между сторонами осуществляется путем обмена факсимильными сообщениями, сообщениями электронной почты, заказными письмами. Сообщения направляются по адресам, указанным в Договоре. Датой соответствующего уведомления считается день отправления факсимильного сообщения или сообщения электронной почты, а также день после отправления письма по почте.

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах – по одному для каждой стороны. В случае перевода текста Договора и любого приложения к нему на иностранный язык, преимущественную силу будет иметь текст на русском языке.

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Проектировщик _________________

Заказчик _________________

Источник: https://xn----7sbabe7bifhv0bp7dyd.xn--p1ai/dogovor-podryada/267-dogovor-na-vypolnenie-proektnyh-rabot.html

Договор на выполнение проектных и изыскательских работ. Образец и бланк 2020 года

Договор подряда на выполнение изыскательских работ образец
Необходимым условием начала строительства любого объекта является проведение инженерных изысканий, на основе которых в дальнейшем разрабатывается проектная документация.

Для этого заключается договор на выполнение проектных и изыскательских работ.

Файлы в .

DOC:Бланк договора на выполнение проектных и изыскательских работОбразец договора на выполнение проектных и изыскательских работ

Задачи инженерных изысканий и проектных работ

Цели изысканий диверсифицируются в зависимости от типа, назначения возводимого здания и региона строительства. Так, целями могут быть:

  • изучение природно-климатических условий местности и последствия негативного техногенного воздействия на среду обитания;
  • исследование геологии участка строительства и механических свойств грунтов, что является основанием для правильного расчета фундаментов;
  • гидрологические изыскания, которые определяют глубину залегания грунтовых вод, что позволит проектировщикам предусмотреть мероприятия по нейтрализации негативных последствий от их воздействия.

Виды инженерных изысканий, необходимость их исполнения регламентируются Градостроительным кодексом РФ.

При составлении перечня изыскательских работ учитываются:

  • пожелания заказчика;
  • предназначение сооружения;
  • специфические условия места строительства по состоянию грунтов, топографии, климату.

По результатам изысканий заказчику выдаются результаты лабораторных испытаний, обмеры, характеристики и аналогичная документация.

Проектирование по условиям договора

Процесс проектирования предусматривает разработку проектно-сметной документации по всем конструктивам сооружения.

Архитектурно-строительная часть определяет архитектуру здания и инженерные решения по каркасу и другим несущим конструкциям. Функциональность объекта неразрывно связана с обоснованностью инженерно-конструкторских решений проектировщиков.

Специальные разделы проекта по водоснабжению и энергоснабжению, прокладке других коммуникаций должны быть согласованы друг с другом и строительной частью.

Полный проект начинается с технико-экономического обоснования и включает в себя пояснительную записку и чертежи по всем видам строительных и специальных работ.

По желанию заказчика отдельно разрабатываются проект организации строительства (ПОС) и проект производства работ (ППР), которые помогают правильно расположить грузоподъемные машины на стройплощадке и организовать работы, не нарушая технологическую последовательность процессов. К проекту прилагаются сметы.

После проведения экспертизы лицензированными специалистами проект передается заказчику.

На что обратить внимание при описании предмета договора

В обязанности проектной организации входит выполнение оговоренных в контракте инженерных изысканий и проектных работ с выдачей результатов заказчику для дальнейшего капитального строительства объекта. Это же правило относится и к реконструируемым объектам.

Правильность проектных решений во многом зависит от технического задания на изыскательские работы и проектирование. Но так как все нюансы в таком сложном процессе, как строительство, предусмотреть невозможно, то качество проекта в конечном итоге проверяется в ходе строительства и дальнейшей эксплуатации здания (сооружения).

Именно поэтому законодательство предусматривает долгосрочную ответственность инженеров и архитекторов за качество своей работы. Доказанные недочеты, ошибки в проекте и при проведении инженерных изысканий, повлекшие потерю несущей способности конструкций здания и последующее его обрушение, предполагают уголовную ответственность виновных независимо от срока давности.

Вопросы авторского права

Проекты нетиповых уникальных зданий могут быть защищены авторским правом. В этом случае в контракте оговариваются права исполнителя на сохранение конфиденциальности сделки. То есть заказчик не имеет права передавать документацию третьим лицам без согласования с автором проекта.

Специфика контракта

Контракт на выполнение изысканий и проекта строительства имеет много общего с договором строительного подряда, однако он является самостоятельным документом в силу специфики работ.

Помимо Гражданского кодекса правоотношения сторон регулируются Градостроительным кодексом и законами РФ о лицензиях и об архитектурной деятельности.

Участниками договора (его сторонами) выступают заказчик и подрядчик. В качестве подрядчика (исполнителя) могут быть привлечены только лицензированные специалисты (инженеры, архитекторы, проектировщики).

Условия для заключения договора

Для осуществления договора основным условием является наличие подготовленного заказчиком технического задания. При этом заказчик может поручить оформление изначальных данных проектной организации, после чего утвердить задание на проектирование.

Все изменения в техническом задании должны своевременно доводиться до сведения проектировщиков, поскольку подрядчик обязан выполнять работы в строгом соответствии с этим документом.

Заказ (проект) должен быть легальным, поэтому:

  1. заказчик обязан подтвердить свои права собственности на участок строительства. Сведения о правах на участок должны быть отражены в тексте договора;
  2. должны быть проведены необходимые согласования с органами городской или государственной власти;

После проведения необходимых экспертиз и оплаты проект передается заказчику. Разработанная изыскательская и проектно-сметная документация является собственностью заказчика и не может быть передана без его согласия третьим лицам.

Ошибки, допущенные в процессе проектирования, подрядчик обязан устранить бесплатно. Данная обязанность подрядчика также должна быть отражена в тексте договора.

С учетом высокой конкуренции на строительном рынке договор также может предусматривать обязанности сторон по соблюдению конфиденциальности информации в отношении всего проекта или его части.

Характеристики соглашения

Договор на выполнение инженерных изысканий и проектных работ является консенсуальным, то есть считается вступившим в действие после подписания.

Оплата за выполненные работы обязательна, контракт – возмездный. Права и обязанности сторон по договору взаимны.

Если заказчик безосновательно отказывается принять и оплатить готовый проект, несмотря на все необходимые исправления и дополнения, подрядчик вправе продать его другому лицу.

Для соблюдения всех законных формальностей проектная фирма должна дважды предупредить заказчика о своем намерении и после месяца ожидания может реализовать плоды своего труда.

Источник: https://zakonius.ru/obrazec/dogovor-na-vypolnenie-proektnyh-i-izyskatelskih-rabot

Договор на проведение изыскательных работ

Договор подряда на выполнение изыскательских работ образец

Сохраните этот документ у себя в удобном формате. Это бесплатно.

г.

«» г.

в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и в лице , действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель в счет договорной цены изыскательской продукции, оговоренной в разделе 3 договора, принимает на себя выполнение следующих работ и услуг сгруппированных по этапам выполнения:

1.1.1. Топографическая съемка масштаба 1:500 незастроенного земельного участка категории сложности площадью га, расположенного по адресу: , в границах, указанных заказчиком в ситуационном плане (Приложение №2).

1.1.2. Составление топографического плана масштаба 1:500 на бумажной основе и электронном виде в формате «dwg».

2. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и предоставления Исполнителю необходимых документов, указанных в п.4.1.2 настоящего договора и получения Исполнителем суммы за выполнение этапа работ, указанной в п.3.2. настоящего договора.

2.2. Срок выполнения работ по каждому этапу работ:

2.2.1. Срок выполнения работ по п.1.1.1 – календарных дня.

2.2.2. Срок выполнения работ по п.1.1.2 – календарных дня.

2.2.3. Срок выполнения работ по п.1.1.2 – календарных дней.

2.3. Задержка сроков, произошедшая не по вине Исполнителя, дает Исполнителю право на продление срока действия договора.

2.4. Предельная продолжительность исправления проектной документации по замечаниям Заказчика составляет дней, если заключением дополнительного соглашению к договору не будет установлено иное.

2.5. При несоблюдении сроков выполнения работ по договору Исполнитель обязуется оплатить Заказчику неустойку в размере % от стоимости изыскательских работ за каждый день просрочки.

2.6. Срок окончания действия договора определяется датой подписания акта сдачи-приемки работ.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

3.1. За выполнение работ согласно п.1.1 настоящего договора Заказчик оплачивает Исполнителю:

3.1.1. За выполнение работ по пунктам 1.1.1, 1.1.2 – рублей (без НДС).

3.1.2. За выполнение работ по пункту 1.1.3 – рублей (без НДС).

3.2. Оплата производится путем выплаты аванса в размере % от стоимости вида (этапа) работ указанных в п.3.1 настоящего договора.

3.3. Основанием для окончательной оплаты является подписанный с двух сторон акт сдачи-приемки работ.

3.4. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на период заключения настоящего договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, договорная цена изыскательской продукции и новые сроки выполнения работ уточняются сторонами в дополнительных соглашениях к договору.

3.5. Основанием для увеличения стоимости и/или сроков выполнения изыскательских работ могут быть обстоятельства непреодолимой силы.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Для выполнения настоящего договора Заказчик обязуется:

4.1.1. Рассматривать предложения и требования Исполнителя, связанные с организацией и производством, объемами и сроками выполнения изысканий, и в -дневный срок принимать по ним решения.

4.1.2. Передать Исполнителю все необходимые документы и исходные материалы, сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях необходимые для производства и окончательной сдачи работ (копии имеющихся топографических карт, инженерных планов, исполнительных схем, ситуационных планов, сведения о положении подземных инженерных коммуникаций).

4.1.3. Произвести оплату выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего договора.

4.2. При выполнении работ по настоящему договору в счет договорной цены изыскательской продукции, предусмотренной в разделе 3 договора, Исполнитель обязуется:

4.2.1. В процессе изысканий в зависимости от результатов работ внести коррективы в программу работ, направленные на повышение достоверности и качества изысканий.

4.2.2. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, зеленых насаждений и почвенного слоя во время проведения изыскательских работ.

4.2.3. Передать Заказчику итоговую продукцию по результатам изыскательских работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

4.2.4. При проведении изыскательских работ соблюдать требования СНиП и действующих нормативных актов Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Результаты работ (услуг), а также перечень технической документации в соответствии с техническим заданием (Приложение №1), подлежащих сдаче Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ, определены в договоре. Заказчику будут переданы следующие материалы:

5.1.1. Инженерно-топографический план участка.

5.2. В течение рабочих дней со дня получения документации Заказчик обязан рассмотреть ее и вернуть Исполнителю подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ либо предоставить Исполнителю мотивированный отказ от приемки работ в письменном виде.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.4. Если по истечении срока, указанного в п.5.2, подписанный со стороны Заказчика акт сдачи-приемки работ либо мотивированный отказ от приемки в письменном виде не поступит к Исполнителю, то работа считается принятой без замечаний и подлежит оплате.

5.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить изыскательскую продукцию.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Исполнитель несет ответственность за качество и сроки выполнения всех работ, определенных условиями настоящего договора.

6.2. Исполнитель несет ответственность за действия и упущения привлекаемых им субподрядчиков и консультантов в той же степени, как за свои собственные.

6.3.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему договору по причине экстремальных природных явлений, военных действий и других обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), которые делают невозможным или значительно ограничивают действия любой из сторон по исполнению условий настоящего договора. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные ими.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия будут длиться более месяцев, то стороны принимают совместное решение о дальнейших действиях. Если стороны не смогут договориться в течение месяца, тогда каждая из сторон вправе потребовать расторжения договора.

6.5. Спорные вопросы, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, по которым стороны не могут достичь соглашения, решаются арбитражным судом в установленном порядке.

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. Любые изменения и дополнения содержания договора осуществляются только по письменному согласию сторон.

7.2. При необходимости внесения изменений и дополнений в содержание договора в период его действия сторонами составляется дополнительное соглашение.

7.3. Договор может быть расторгнут сторонами по обоюдному согласию, оформленному в письменном виде.

7.4. В случае одностороннего расторжения договора сторона-инициатор обязана за дней до расторжения договора направить контрагенту письменное уведомление, в котором сообщается о намерении прекратить действие договора.

7.5. При одностороннем расторжении Заказчиком договора, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя об этом за дней и оплачивает по договорной цене Исполнителю объем фактически выполненных работ.

7.6. Все положения настоящего договора обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Исполнителя.

7.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1.

Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с договором, к которой могут отнести любые данные, предоставленные сторонами друг другу и о которых условлено, что они имеют конфиденциальный характер, т.е. не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом в целом или по частям эти данные в пользу любых третьих лиц без предварительного согласия другой стороны.

9. ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

9.1. В состав документации, которая является неотъемлемой частью договора, входят дополнительные соглашения (изменения, дополнения, поправки) и приложения к договору.

9.2. Вся переписка и предшествующие переговоры, которые провели стороны до подписания договора, теряют силу с момента вступления договора в действие.

9.3. Все изменения и дополнения к договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном сторонами порядке.

9.4. В случае, если содержание какого-либо пункта договора оказывается недействительным или незаконным, действительность и законность других пунктов договора сохраняется.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Заказчик

  • Юридический адрес:
  • Почтовый адрес:
  • Телефон/факс:
  • ИНН/КПП:
  • Расчетный счет:
  • Банк:
  • Корреспондентский счет:
  • БИК:
  • Подпись:

Сохраните этот документ сейчас. Пригодится.

Документы, которые также Вас могут заинтересовать:

Источник: https://dogovor-obrazets.ru/%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82

Договор № на выполнение инженерных изысканий

Договор подряда на выполнение изыскательских работ образец

ДОГОВОР №

на выполнение инженерных изысканий

г. Волгоград « »__2013 г.

ООО “Геоника”, именуемое в дальнейшем “Исполнитель”, , действующей на основании Устава, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем “Заказчик”, , действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

ЗАКАЗЧИК в соответствии с техническим заданием поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство по выполнению следующих работ: провести комплексные инженерные изыскания (топографическая съемка масштаба 1:500) на объектах строительства в филиалах ЗАКАЗЧИКА и разработать соответствующую техническую документацию по объектам строительства принадлежащих Заказчику, а ЗАКАЗЧИК обязуется принять и оплатить их результат.

1.2. Задание на проведение работ и приемка выполненных работ производится уполномоченным лицом филиала ЗАКАЗЧИКА, в месте нахождения которого находится объект строительства.

1.3. Все требования к технической документации, изложены в техническом задании и должны соответствовать действующим нормативам РФ.

Номенклатура, порядок и сроки предоставления ЗАКАЗЧИКОМ исходных данных ИСПОЛНИТЕЛЮ определены техническим заданием.

1.4.ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан соблюдать требования, содержащиеся в техническом задании и других исходных данных для выполнения изыскательских работ, и вправе отступить от них только с согласия ЗАКАЗЧИКА.

1.5. Все дополнительные работы по конкретному объекту должны оформляться дополнительным техническим заданием

1.6. Сроки выполнения Исполнителем работ по объекту определяются календарным планом и не могут превышать 40 календарных дней. Сроки выполнения работ могут быть изменены в процессе выполнения работ в большую сторону только по письменному соглашению сторон.

1.7. Оценка выполненной Исполнителем технической документации осуществляется заказчиком в соответствии с требованиями технического задания.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость инженерно-геодезических работ на объектах ЗАКАЗЧИКА определяется исходя из объема работ и стоимости проведения топографической съемки за 1 Га (гектар) следующим образом:

– при объеме производимых работ до 2 Га (гектар) включительно – 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей);

– при объеме производимых работ до 10 Га (гектар) включительно – 12 000 (двенадцать тысяч) рублей);

– при объеме производимых работ свыше 10 Га (гектар) – 8 000 (восемь тысяч) рублей);

– объекты площадью до 0.5 Га (гектар) рассчитываются по одной стоимости – 8 000 (восемь тысяч) рублей);

2.2. Стоимость инженерно-геодезических работ выполняемых Подрядчиков по заданиям Заказчика в 2013г. не может превышать 4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей.

2.3. После подписания технического задания обеими сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению работ и выставляет ЗАКАЗЧИКУ счет на предоплату в размере 30% договорной цены. ЗАКАЗЧИК оплачивает счет в течение 10 (десяти) банковских дней.

2.4. Оплата выполненных ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ производится ЗАКАЗЧИКОМ в течение 10 банковских дней после подписания СТОРОНАМИ акта сдачи-приемки выполненных работ и на его основании.

2.5. Работы по одному заданию не могут превышать 40 рабочих дней с даты подписания задания.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3. Для выполнения условий настоящего договора ЗАКАЗЧИК обязуется:

3.1. Оказывать содействие ИСПОЛНИТЕЛЮ в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных договором.

3.2.Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ утвержденное техническое задание на выполнение работ по договору с фактической датой утверждения.

3.3. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим договором работ.

3.4. Обеспечить доступ к участку выполнения работ.

3.5. По дополнительному соглашению к настоящему договору оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ дополнительное тиражирование технической документации или отдельных ее разделов.

3.6. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество работ не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Исполнителя.

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:

3.5. Выполнить работы своими силами и средствами, выполнение работ третьими лицами без письменного согласования с Заказчиком не допускается.

3.6. Выполнять работы в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов, техническим заданием и условиями настоящего договора в сроки, определенные календарным планом (Приложение к договору).

3.7. Выполнять указания ЗАКАЗЧИКА, представленные в письменном виде, если они не противоречат условиям настоящего договора, действующему законодательству и нормативным документам РФ.

В случае если требования ЗАКАЗЧИКА выходят за рамки технического задания, то он выдает дополнительное техническое задание.

3.8. Информировать ЗАКАЗЧИКА по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора.

3.9. В согласованный сторонами срок и за свой счет устранять допущенные недостатки выполненной работе (изыскательской документации) при получении от ЗАКАЗЧИКА мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

3.10.Оформлять регистрацию производства инженерных изысканий в соответствующих органах государственной и исполнительной власти.

3.11.ИСПОЛНИТЕЛЬ, независимо от перечисления аванса, имеет право досрочно выполнить обусловленные техническим заданием работы, а ЗАКАЗЧИК обязан принять и оплатить их.

4. ПРИОСТАНОВКА ИЛИ ПРЕКРАЩЕНИЕ РАБОТ.

4.1. ЗАКАЗЧИК вправе дать указание ИСПОЛНИТЕЛЮ о приостановке или прекращении работ:

4.1.1. Если в процессе разработки изыскательской документации, но до передачи технической документации ЗАКАЗЧИКУ, выяснится нецелесообразность дальнейшего проведения работ или недостаточность финансирования данного объекта, ЗАКАЗЧИК вправе приостановить ее, поставив об этом в известность ИСПОЛНИТЕЛЯ письменно не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты приостановки работ по договору.

4.1.2. В случае досрочного прекращения или приостановки работ по инициативе ЗАКАЗЧИКА, он обязан принять от ИСПОЛНИТЕЛЯ по акту и исполнительной смете разработанную им документацию по степени ее готовности на дату прекращения работ и оплатить ее стоимость в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления акта и сметы.

4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить выполнение работ в следующих случаях:

4.2.1. В случае необоснованной задержки оплаты выполненных и сданных ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ на срок, свыше 30 (тридцати) календарных дней после срока, указанного календарным планом.

4.2.2.

В случае приостановки работ по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ, последний обязан уведомить ЗАКАЗЧИКА в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней до даты приостановки работ по договору и передать: акт о прекращении работ; исполнительную смету фактически выполненного объема работ; акт сверки взаиморасчетов. 4.3. Расчет за фактически выполненный ИСПОЛНИТЕЛЕМ объем работ производится ЗАКАЗЧИКОМ в течении 10 (десяти) банковских дней после подписания СТОРОНАМИ акта сверки взаиморасчетов.

5.СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Приемка разработанной технической документации осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ в сроки, которые определены календарным планом работ.

5.2. Переход права собственности на разработанную техническую документацию происходит после полной оплаты по настоящему договору и подписания СТОРОНАМИ акта сдачи- приемки, который оформляется в следующем порядке:

5.2.1. В сроки и в объеме, установленными календарным планом, ИСПОЛНИТЕЛЬ передает представителю ЗАКАЗЧИКА:

-Технический отчет – 2 экз.

– Графические приложения – 2 экз.

– Электронная версия – 1 диск

а также АКТ сдачи-приемки выполненных работ.

5.2.2. Приемка выполненных работ ЗАКАЗЧИКОМ осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения документации. В указанный срок ЗАКАЗЧИК обязан принять выполненные работы, подписать Акт сдачи-приемки и направить ИСПОЛНИТЕЛЮ с сопроводительным письмом, либо направить ИСПОЛНИТЕЛЮ мотивированный отказ с указанием выявленных недостатков.

5.2.3. Основанием для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной ИСПОЛНИТЕЛЕМ, требованиям действующего законодательства и нормативных документов РФ, а также указаниям ЗАКАЗЧИКА, изложенным в техническом задании.

5.2.4. В случае обнаружения недостатков в технической документации, ИСПОЛНИТЕЛЬ устраняет их по замечаниям ЗАКАЗЧИКА или экспертных организаций в согласованные СТОРОНАМИ сроки.

5.2.5. По истечении месяца после предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ полного комплекта разработанной документации и акта сдачи-приемки, при отсутствии мотивированного отказа в приемке работ (п.5.2.

2) и неполучении Исполнителем подписанного акта сдачи-приемки Заказчиком, акт сдачи-приемки может быть оформлен Исполнителем в одностороннем порядке, при этом работа считается принятой ЗАКАЗЧИКОМ и подлежит оплате в бесспорном порядке.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ:

6.1.1. В случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков выполнения работ, установленных календарным планом, ЗАКАЗЧИК вправе предъявить ИСПОЛНИТЕЛЮ требование об уплате пени в размере, предусмотренном ст.395 ГК РФ от стоимости работ за каждый день просрочки, начисляемой с момента предъявления вышеуказанного требования.

6.1.2. Общая сумма штрафных санкций, применяемых к ИСПОЛНИТЕЛЮ, не должна превышать 10 % (десяти процентов) от договорной цены.

6.2. Ответственность ЗАКАЗЧИКА:

6.2.1. В случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты выполненных работ, на срок, свыше 15 (пятнадцати) календарных дней, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе предъявить ЗАКАЗЧИКУ требование об уплате пени в размере, предусмотренном ст.395 ГК РФ за каждый день просрочки, начисляемой с момента наступления срока оплаты.

6.2.2. Общая сумма штрафных санкций, применяемых к ЗАКАЗЧИКУ, не должна превышать 10 % (десяти процентов) от договорной цены.

6.3. Санкции за нарушение договорных обязательств возникает только после выставления претензии пострадавшей СТОРОНОЙ.

6.4. Уплата пени не освобождает СТОРОНЫ от исполнения принятых на себя обязательств по настоящему договору.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, если таковое явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (землетрясение, наводнение и др.), признанных и подтвержденных таковыми федеральными органами власти Российской Федерации.

7.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе привлечь к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков, консультантов) только по письменному согласованию с Заказчиком. ИСПОЛНИТЕЛЬ несет полную ответственность за действия и упущения субподрядчиков и привлекаемых консультантов.

7.3. Все споры разрешаются СТОРОНАМИ путем переговоров с применением претензионного порядка. Срок для рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) календарных дней.

7.4. Споры по данному договору, не урегулированные в добровольном порядке, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Волгоградской области.

7.5. Все изменения и дополнения к договору действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном СТОРОНАМИ порядке.

7.6. Стороны гарантирует друг другу, что лица, подписавшие настоящий договор и, в дальнейшем, документы по сдаче-приемке выполненной технической документации (предмета договора), имеют на то право и полномочия.

7.7. СТОРОНЫ взаимно признают в переписке между собой заверенные телеграммы, копии документов, переданные средствами факсимильной связи, с последующим обязательным подтверждением оригиналами документов.

7.8. Договор составлен в двух экземплярах по экземпляру для каждой СТОРОНЫ. Каждая страница заверена печатью ИСПОЛНИТЕЛЯ.

7.9. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации, СТОРОНА, у которой произошли изменения, обязана уведомить другую СТОРОНУ письменно в трехдневный срок.

7.10. В случаях не предусмотренных условиями настоящего договора стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.

8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и действует до полного выполнения обязательств сторонами по договору.

8.2 Договор заключена на 1 (один) год, действует до 31 декабря 2013 года, и считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его прекращении или изменении либо о заключении нового договора.

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

()

Адрес:

р/с Южный ф-л

к/с

тел.,

Юридический адрес:

Фактический адрес: 400131 г. Волгоград ул. Мира,19 офис 414

ИНН: КПП:

р/сч: в

«АВАНГАРД» г. Москва

БИК:

к/сч:

Генеральный директор

_____________________

М. П.

Генеральный директор

____________________

М. П.

Приложение

к договоруот

«__»_______ 2013г.

КАЛЕНДАРНЫЙ План РАБОТ

к договору

Объект: «_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________»

Наименование работ

Срок выполнения начало – окончание(месяц, год)

Расчетная цена этапа в рублях, в % к договорной цене

Инженерно-геологические изыскания,

Инженерно-геодезические изыскания

Договорная цена

От Исполнителя От Заказчика

Генеральный директор Генеральный директор

Бедрина Е. А.

_______________________ ____________________

М. П. М. П.

Источник: https://pandia.ru/text/78/291/17101.php

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.